Genel Ticari ?artlar

I. Ge?erlilik alan?

Teslimatlar?m?z ve hizmetlerimiz yaln?zca ?irketimizin teslimat ve ?deme ?artlar? do?rultusunda ger?ekle?ir. Sipari? verenin aksi veya teslimat ve ?deme ?artlar?m?zdan sapan ?artlar? taraf?m?zca kabul edilmemektedir ve ge?erlilikleri bununla birlikte kesinlikle reddedilmektedir. Ayr?ca sipari? verenin aksi veya teslimat ve ?deme ?artlar?m?zdan sapan ?artlar? bilerek teslimat?/hizmeti ?nko?ulsuz olarak ger?ekle?tirirken de bizim teslimat ve ?deme ?artlar?m?z ge?erlidir.

II. Teklif ve s?zle?me akdi

1. Tekliflere a??k?a ba?lay?c?l?k ?erhi konulmam??sa, icotek Elektronik Ticaret Ltd. ?ti. teklifleri prensip olarak yükümsüz ve ba?lay?c? olmadan ger?ekle?tirilir.

2. Bir s?zle?menin akdedilmi? say?labilmesi i?in, al?m s?zle?mesi akdine esas te?kil edecek teklif olarak nitelendirilen mü?teri sipari?inin taraf?m?zca iki hafta i?erisinde yaz?l? sipari? onay? g?nderilmek suretiyle kabul edilmi? olmas? gerekmektedir.

3. S?zle?me i?eri?i i?in sadece yaz?l? sipari? onay?m?z belirleyicidir. Farkl? anla?malar, ek ve ilave anla?malar ancak münferit halde yaz?l? onay?m?zdan sonra ba?lay?c? hale gelir.

III. Teklif evraklar? ve gizlilik

?n hesaplamalar, ?izimler ve di?er belgeler i?in mülkiyet ve telif haklar?m?zdan faydalanma haklar?m?z? s?n?rs?z bi?imde sakl? tutuyoruz; bu belgeler ancak ?nceden onay?m?z olursa ü?üncü ?ah?slar i?in ula??labilir hale getirilebilir.

Tekliflere dair ?izimler ve di?er belgeler, sipari? verilmeme durumunda, talep üzerine derhal geri verilmelidir. Madde 1 ve 2, sipari? veren ki?i taraf?ndan bize tahsis edilen belgeler i?in de aynen ge?erlidir; bunlar  ancak, alt yüklenici olarak teslimat? ve hizmetleri bizim i?in yerine getiren ü?üncü ?ah?slar i?in ula??labilir hale getirilebilir.

IV. Fiyatlar ve ?demeler

1. Fiyatlar, yasal olarak belirlenen katma de?er vergisi hari? fabrika teslim ve paketleme hari? fiyatlar olarak anla??lmal?d?r.

?deme, fatura tarihinden sonraki 10 gün i?erisinde ger?ekle?tirilmelidir ve taraf?m?za ücret tahakkuk etmeksizin sipari? veren ki?i taraf?ndan ve bilinen banka hesab?m?za havale edilmelidir. Farkl? ?deme türleri ?zel anla?maya tabidir. E?er sipari? veren ki?i ?nceki teslimatlar?n ?demelerini geciktirmi?se iskonto uygulanmaz.

2. Sipari? veren ki?i ancak bizim taraf?m?zdan ?üphe g?türmez bir ?ekilde kabul edilen veya kesin olarak tespit edilen alacaklar? mahsup edebilir, bunun haricinde mahsup kabul edilmez. Sipari? veren ki?i al?koyma hakk?n? ancak kar?? talebi ayn? yasal talebe dayan?rsa kullanabilir. Ara? gere? i?letim kayna?? ile ba?lant?l? masraflar, iskontosuz olarak derhal ?denmelidir, kal?p mülkiyeti ?deme sonras?nda sipari? veren ki?iye ge?er.

V. Mülkiyeti muhafaza

1. Sat?? bedeli tam ?deninceye kadar teslim edilen mal?n mülkiyeti bize aittir. Sipari? veren ki?i ticaret odas?na kay?tl? bir tüccar ise, teslim edilen mal?n mülkiyeti, ilgili tacirin ticari ili?kiden do?an alacaklar? ve gelecekteki alacaklar? ayn? anda veya daha sonra akdedilen s?zle?melere dayal? olarak ?deninceye kadar bize aittir. E?er biz münferit veya tüm alacaklar? cari hesapta toplam??sak, bakiye olu?turulmu?sa ve kabul edilmi?se de ayn? kural ge?erlidir. ?nemli s?zle?me yükümlülüklerinin ihlali durumunda, ?zellikle ?deme gecikmesinde ihtar sonras? bizim mal? geri alma hakk?m?z ve sipari? veren ki?inin de geri verme yükümlülü?ü do?ar. Mal?n taraf?m?zca geri al?nmas? ve de haczedilmesi durumunda cayma hakk? ancak bunu yaz?l? olarak a??k?a beyan etmi?sek s?z konusu olabilir. ??üncü ?ah?slarca haczedilme ya da di?er müdahalelerde sipari? veren ki?i bize haciz protokolünü/tutana??n? g?ndermekle ve de haczedilen mal?n kimli?i hakk?ndaki yeminli beyan? ile bizi haberdar etmekle yükümlüdür.

2. Sipari? veren ki?i mal?, mal?n ba?kas?na sat???ndan do?an alacaklar?n bize intikalinin ?u ?ekilde ger?ekle?mesi ?art?yla, ?zenli ticari i?lemle ba?kalar?na satabilir: sipari? veren ki?i mal?n al?c?s? veya ü?üncü ?ah?slar nezdinde olu?acak bütün alacaklar?ndan tüm ek haklar? ile birlikte bize pe?inen devretmeyi kabul eder. Bu hakk?n devri i?in bunlar?n ?artl? mal olup olmamas? veya i?lenmesinden sonra tekrar sat?lm?? olup olmamas? fark etmez. Bu alaca??n tahsili i?in sipari? veren ki?i devri sonras?nda dahi yetkilidir. Alacaklar?n bizzat firmam?z taraf?ndan tahsil edilme yetkisi ise bundan etkilenmez. Ancak sipari? veren ki?i temlik edilen alacaklar? ve bor?lular?n? bildirmeden tahsil i?in gerekli bilgileri vermeden ve gerekli belgeleri ibraz etmeden ve bor?luya devri bildirmeden alaca?? tahsil etme yetkimiz yoktur. Mal, bize ait olmayan mallarla birlikte tekrar sat?lacak olursa, sipari? veren ki?i teslim alan ki?iye kar?? alacak miktar? sipari? veren ki?i ve firmam?z aras?nda kararla?t?r?lan teslim fiyat? tutar?nda teslim edilmi? olarak kabul edilir.

3. Mal?n i?lenmesi ve kullan?m? al?c?n?n kendi riskindedir ve bizi yükümlülük alt?na sokmaz.  ??lenen mal ise bu ?artlar anlam?nda ?artl? mal olarak ge?erlidir. E?er ?artl? mal, bize ait olmayan ba?ka ürünlerle birlikte i?lenirse veya ayr??t?r?lamayacak ?ekilde kar??t?r?l?rsa, yeni ürün üzerinde ?artl? mal?n fatura de?eri ile di?er kullan?lan mallar?n fatura de?eri orant?s?na g?re i?leme veya kar??t?rma tarihinde ortak mülkiyet hakk?m?z do?ar. Bu ?ekilde do?an ortak mülkiyet haklar? bu ?artlar anlam?nda ?artl? mal olarak ge?erli olur.

4. E?er firmam?z?n mallar? ba?ka hareketli e?yalarla sabit bir mal haline getirilir veya ayr??t?r?lamayacak ?ekilde kar??t?r?l?rsa ve di?er mal ana mal olarak g?rülürse, ana mal sipari? veren ki?iye ait oldu?u takdirde sipari? veren ki?i bize orant?l? bi?imde ortak mülkiyet hakk? devredece?i kararla?t?r?lm?? kabul edilir.  Anla?ma ve ba?lant?dan ve de kar??t?rma i?leminden dolay? olu?an mal i?in ayr?ca ?artl? mal i?in ge?erli olan ?artlar ge?erlidir.

5. Bize ait olan teminatlardan, teminat alt?na al?nan alacaklar? %10 nispetinde a?an ve paraya d?nü?türülebilen teminatlar? serbest b?rakmak zorunday?z; serbest b?rak?lacak teminatlar? ise firmam?z diledi?i gibi se?ebilir.

VI. Teslimatlar ve hizmetler i?in süre

1. Belirli bir teslimat tarihi ancak, a??k?a yaz?l? kararla?t?r?lm??sa ba?lay?c? olur. Di?er teslimat süresi ile ilgili bilgiler olas? teslimat tarihine g?re ba?lay?c? olmayan bilgilerdir. Kararla?t?r?lan teslim süresine uymak, sipari? veren ki?i teslim etmesi gereken tüm belgelerin, gerekli onaylar?n, serbest b?rakma i?lemlerinin, planlar?n zaman?nda ayd?nlat?lmas?n?n ve onay?n?n, kararla?t?r?lm?? ?deme ?artlar?na uyulmas?n?n ve sipari? veren ki?inin di?er yükümlülüklerinin zaman?nda yerine getirilmesi ?art?na ba?l?d?r. Bu ?artlar zaman?nda yerine getirilmezse, süre makul düzeyde uzat?l?r. G?nderi kararla?t?r?lan süre i?erisinde sevk edilmi?se veya teslim al?nm??sa, kararla?t?r?lm?? teslim süresine uyulmu? say?l?r.

2. Teslim süreleri sipari? veren ki?inin s?zle?meden do?an s?zle?me yükümlülüklerini devam eden i? ili?kileri ?er?evesinde geciktirdi?i nispette uzat?l?r.

3. ?lk numune onay?, firmam?z numunenin g?nderildi?i tarihten itibaren 14 gün i?erisinde yaz?l? olarak reddedilmemi?se verilmi? kabul edilir. Mü?teriye numune g?nderilirken bu yasal sonucu tekrar hat?rlatmakla yükümlüyüz.

4. Bizden kaynaklanan nedenlerle teslimat? geciktirirsek, sipari? veren ki?i/kurum bize ret uyar?s?yla makul bir ek süre verme yetkisine sahiptir. E?er ek süre sonunda teslimat? ger?ekle?tirmedi?imiz takdirde sipari? veren ki?i, gecikti?imiz kadar s?zle?meden cayma hakk?na sahip olur. Di?er hak ve talepler ise sorumluluk b?lümündeki düzenlemeler kayd? ?art?yla ge?ersizdir, e?er ki i? sabit bir ticari i?lem de?ilse ve sipari? veren ki?i, s?zle?menin ifas?yla ilgili olarak menfaatinin zarar g?rdü?ünü ispat etmiyorsa.

VII. Risk devri

??letime haz?r g?nderi, sevk a?amas?na gelmi? veya teslim al?nm??sa risk sipari? veren ki?iye ge?er. Ambalajlama büyük bir ?zenle ger?ekle?tirilir. Sevkiyat bizim takdirimiz do?rultusunda ger?ekle?ir. G?nderi, sipari? veren ki?inin iste?i ve masraflar? bizzat onun taraf?ndan kar??lanmak üzere k?r?lma, nakliye ve yang?n hasarlar?na kar?? sigortalan?r. Navlunu ?denmi? teslimat kararla?t?r?lsa da ayn? kural ge?erlidir.

VIII. Teslimat miktarlar? ve k?smi teslimatlar

Mü?teri i?in kabul edilebilir oldu?u takdirde k?smi teslimatlar ve hizmetler sunma yetkimiz vard?r.

IX. Garanti/sorumluluk

1. Sipari? veren ki?inin kusurdan do?an taleplerini ge?erli k?labilmesi i?in, Ticaret Kanununun ilgili maddelerine g?re sipari? veren ki?inin yerine getirmesi gereken inceleme ve ihtar yükümlülüklerini derhal ve düzgün yerine getirmi? olmas? gerekmektedir.

2. Kalite ve uygulama i?in sipari? veren ki?iye incelenmesi i?in ibraz edilen numune kriter kabul edilmektedir. Firmam?z?n verdi?i teknik bilgiler, teknik ?artnameler veya kalite tan?mlamalar?, taahhüt anlam?na gelmemektedir. Bunlar?n taahhüt anlam?na gelmesi i?in firmam?z taraf?ndan yaz?l? ve a??k bir ?ekilde onaylanm?? olmas?n? gerektirir. ?rünlerimizin kimyasal ve fiziksel ?zellikleri hakk?ndaki her türlü bilgi ve uygulama tekni?i ile ilgili yaz?l?, s?zlü ve deneyli bilgilendirmeler, mevcut bilgiler g?z ?nünde bulundurularak sunulmaktad?r. Ancak bu, sipari? veren ki?inin ürünlerin ama?lanan uygulama i?in uygunlu?unu tespit etmek i?in kendi inceleme ve deney yapma sorumlulu?unu ortadan kald?rmaz. ?rünlerimizin belirli uygulamalar i?in uygunlu?u ile ilgili firmam?zca verilen bilgiler bu sebeple bir taahhüt niteli?i ta??maz, taahhüt niteli?i ta??mas? i?in bizim kesin ve yaz?l? onay?m?z gereklidir. Sipari? veren ki?i, ürünlerin kullan?lmas?ndan, uygulanmas?ndan ve montaj?ndan kendisi sorumludur ve bu i?lemler i?in yasal ve resmi talimatlara uymak zorundad?r.

3. Bir kusurun varl??? durumunda, tüketici olmayan al?c?lara kar??, se?ecekleri düzeltme talebi do?rultusunda kusurun giderilmesi ile sonradan telafisine veya kusursuz yeni bir mal?n g?nderilmesi y?nünde yetkimiz bulunmaktad?r. Kusurun giderilmesi s?z konusu olmas? durumunda, kusurun giderilmesi i?in gerekli masraflar?, ?zellikle nakliye, yol, i??ilik ve malzeme masraflar?n?, sat?n al?nan mal?n ifa yerinden ba?ka bir yere nakledilmesinden ?türü daha yüksek olmamas? ?art?yla üstlenmekle yükümlüyüz.

4. Sonradan telafi etme i?lemi ba?ar?s?z olursa, sipari? veren ki?i isterse cayma veya indirim talep etme hakk?na sahip olur.

5. Sipari? verenin, bizim, yasal temsilcilerimizin veya ifa yard?mc?lar?m?z?n ihmaline veya a??r kusurlar?na dayanan zararlar?n?n tazmin edilmesi y?nündeki haklar?n? devreye sokmas? durumunda, yasalar?n ?n g?rdü?ü ?ekilde sorumluyuzdur. Kas?tl? bir s?zle?me ihlalimize isnat etmedi?i takdirde zarar tazmin sorumlulu?umuz ?ng?rülebilen, tipik olarak ortaya ??kabilecek hasarlar ile s?n?rl?d?r.

6. Bundan hari?, kasten ?nemli bir s?zle?me yükümlülü?ünü ihlal etti?imiz takdirde firmam?z yasalarla belirlenmi? ?artlar ?er?evesinde sorumlu olup, zarar ve tazmin sorumlulu?u, ?ng?rülebilir, tipik olarak olu?abilecek hasarlar ile s?n?rl?d?r.

7. ?rün sorumlulu?una g?re cebri sorumlulu?umuz ve firmam?z?n, yasal temsilcimizin veya ifa yard?mc?lar?m?z?n kusurlar?na dayal? insan yaralanmalar? nedeniyle sorumluluklar?m?z bundan etkilenmez.

8. Ay?ptan do?an hak i?in zamana??m? süresi risk devrinden itibaren 12 ayd?r, ancak talepler a??r ihmal veya kusur nedeniyle yaralanmalara dayanan ay?plardan kaynaklanmamas? gerekir. Teslimat gecikmesi dolay?s?yla tazminat talebi durumunda kanunlar?n ilgili hükümlerine g?re zaman a??m? yine ge?erlili?ini korur.

X. Genel sorumluluk

1. Bahsi ge?en düzenlemelerin d???ndaki di?er zarar ve tazmin haklar?, talebin hak niteli?i ne olursa olsun ge?ersizdir. Bu ?zellikle, ilgili kanunlar?n ilgili hükümleri gere?ince s?zle?me akdi s?ras?ndaki kusurlardan, di?er yükümlülük ihlallerinden veya maddi zarar?n tazmini ile ilgili kusurlu taleplerden kaynaklanan zarar tazmin talepleri i?in ge?erlidir.

2. Zarar tazmin sorumlulu?umuz ge?ersiz veya s?n?rl? ise, bunlar, memurlar?m?z?n, personelimizin, temsilcilerimizin ve ifa yard?mc?lar?m?z?n ki?isel zarar tazmin haklar? a??s?ndan da ge?erli olur.

XI. Sonu? hükümleri

1. Bu s?zle?menin bir hükmü ge?ersiz olma durumunda, di?er s?zle?me hükümlerinin ge?erlili?i devam eder, e?er s?zle?mede ?srar edilmesi neticesinde bir taraf?n kabul edilemez ?ekilde zarara u?ramas? s?z konusu olursa bu kural ge?ersiz olur.

2. Bahsi ge?en hükümlerle bize tan?nan haklar?n uygulanmamas?, gelecekte bunlar?n ge?erli k?l?nmas?ndan vazge?ildi?i anlam?na gelmez.

3. Sipari? veren ki?i tüccar, kamu hukukuna g?re tüzel ki?i veya ?zel hukuka g?re ?zel sermaye ise, ifa yeri ve mahkeme yeri, aram?zda akdedilen sat?? s?zle?mesinden hareketle, teslimatlar ve ?demeler i?in (?ek ve poli?e davalar? d?hil) ve sipari? veren ile firmam?z aras?ndaki tüm anla?mazl?klar i?in firma merkezimizin bulundu?u ildir. Ancak firmam?z, sipari? veren ki?iyi kendi ?zel veya ticari olarak yerle?ik oldu?u merkezde dava etme hakk?na sahiptir. Sipari? veren ki?inin, Türkiye’de genel bir mahkeme yeri yoksa veya davan?n a??ld??? s?rada yerle?im bilgileri bilinmiyorsa, ayn? kural ge?erlidir.

4. S?zle?me taraflar? aras?ndaki ili?kiler sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde ge?erli hukuka g?re düzenlenir. Birle?mi? Milletler Sat?? Hukuku uygulanmaz.